Algemene voorwaarden van ReConPro
Hier vindt u een helder overzicht van onze afspraken. Duidelijke voorwaarden zorgen voor een soepele samenwerking en een succesvolle renovatie.
Waarom duidelijke afspraken essentieel zijn
Bij grote projecten zoals badkamer-, toilet- of keukenrenovaties draait het vaak om aanzienlijke bedragen en complexe planningen. Duidelijke afspraken vooraf voorkomen dat kleine onduidelijkheden uitgroeien tot kostbare conflicten of vertragingen. Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld om u volledig te informeren en onaangename verrassingen te voorkomen. U begrijpt precies wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u vragen.
Specifieke afspraken en regels
Betalingsschema (30-30-40)
Om een gezonde cashflow te garanderen en onderaannemers tijdig te kunnen betalen, hanteren wij een helder betalingsschema:
- 30% bij opdracht: Voor de voorbereiding en inkoop van materialen.
- 30% bij aanvang: Zodra we fysiek op de bouwlocatie starten met de werkzaamheden.
- 40% bij oplevering: Wanneer het werk officieel is afgerond en klaar is voor gebruik.
Garantie (2 maanden)
Wij staan volledig achter de kwaliteit van ons werk. U ontvangt 2 maanden volledige garantie op de constructie en uitvoering van alle werkzaamheden. Als ReConPro zijn wij uw centrale aanspreekpunt en verantwoordelijk voor eventuele herstelwerkzaamheden, ook wanneer deze door onderaannemers zijn uitgevoerd. Onze garantie dekt echter geen normale slijtage of schade als gevolg van verkeerd gebruik.
De onderaannemer-clausule
De klant is ervan op de hoogte dat ReConPro experts inschakelt voor specialistische taken. Wij blijven echter juridisch aansprakelijk voor het complete project. Indien de klant de bouwplaats blokkeert, waardoor onderaannemers niet kunnen werken, zullen de wachturen voor rekening van de klant zijn.
Veelgestelde vragen en heldere antwoorden
1. Heldere betaling (30-30-40)
Geen verrassingen achteraf. U betaalt 30% bij opdracht, 30% bij de start op locatie en de laatste 40% direct na oplevering. Zo houden we de vaart erin en de materialen op voorraad.
2. Eén jaar garantie
Wij staan voor ons werk. Op de volledige constructie en uitvoering (ook door onze onderaannemers) krijgt u 1 jaar garantie. Wij blijven uw vaste aanspreekpunt voor alle herstelwerkzaamheden.
3. Meerwerk is maatwerk
Wilt u tijdens de bouw iets extra’s? Dat kan! We voeren dit pas uit na uw schriftelijke akkoord op de prijs. Zo houden we samen uw budget onder controle.
4. Klaar is klaar
Zodra de bouw bewoonbaar of klaar voor gebruik is, vindt de oplevering plaats. Eventuele kleine restpunten noteren we en lossen we snel op, maar staan de laatste betaling niet in de weg.
5. Uw voorbereiding
Een soepele bouw begint bij u. Zorg dat de vergunningen rond zijn en de bouwplaats bereikbaar is. Zo voorkomen we onnodige wachturen voor onze vakmensen.